当前位置:首页 > 实用范文

建筑合同(共9篇)

时间:2024-03-01 10:31:01
建筑合同(共9篇)[本文共14383字]

建筑合同由会员“王淑伟”投稿精心推荐,小编希望以下多篇范文对你的学习工作能带来参考借鉴作用。

第1篇:建筑合同

这篇建筑合同范文是我们精心挑选的,但原对你有参考作用。

甲方:_________

乙方:_________

甲、乙双方本着自愿、平等的原则,经协商一致,特签订本合同,以便共同遵守。

一、合同期限

从_________年_________月_________日起至_________建筑业劳动合同约定工程完成日期_________年_________月_________日止。合同期限如需变动,需及时办理合同变更手续。

二、工作岗位

甲方安排乙方在_________班组从事_________工作。乙方应按劳动合同约定按时、按质、按量完成工作任务。

三、工作条件和劳动保护

甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境,保证乙方人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。

甲方根据乙方岗位实际情况,按照劳动合同约定向乙方提供必要的劳动防护用品。

四、工作时间

甲方确因工作原因需要乙方加班的,按有关规定处理。

五、劳动报酬

乙方工资按以下第_________种方式,按工期进度结算:

(一)按时计酬,日薪_________元或月薪_________元;

(二)按建筑面积计酬,每平方米_________元;

(三)其它:_________。

若按工期进度结算工资超一个月的,在正常工作情况下,甲方须按月先支付不低于本市最低工资标准的生活费_________元,待工程实际完成结算工资时扣减。

六、社会保险

甲、乙双方按规定参加社会保险。

七、劳动纪律

乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度。

乙方违反劳动纪律和有关的规章制度,甲方可给予批评、教育、处罚,直至解除劳动合同。

八、劳动合同的解除与不得解除的规定

经甲、乙双方协商一致,劳动合同可以解除。

乙方有下列情形之一的,甲方可以解除合同:

(一)在试用期间,发现不符合录用条件的;

(二)严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的;

(三)严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;

(四)被依法追究刑事责任或劳动教养的。

在下列情形之一的,甲方可以解除劳动合同,但是应当提前 日以书面形式通知乙方本人:

(一)乙方患病或者非因工负伤,医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由甲方另行安排适当工作的;

(二)乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;

(三)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的;

(四)甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难,确需裁减人员的。

有下列情形之一的,乙方可以通知甲方解除劳动合同:

(一)在试用期内的;

(二)甲方以暴力或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;

(三)甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的;

(四)乙方因其它情况需要辞职,需在_________日前以书面形式通知甲方。

乙方有下列情形之一的,甲方不得随意解除劳动合同:

(一)因工负伤,在规定的医疗期内的;

(二)女职工在符合计划生育法律法规规定的孕期、产期、哺乳期内的;

(三)法律、法规、规章、规定的其他情形。

九、违反劳动合同的责任

甲、乙双方任何一方违反劳动合同,应支付违约金_________元,给对方造成经济损失的,应根据损失情况和责任大小,按法律规定承担赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。

十、劳动争议

甲、乙双方履行本合同发生劳动争议时,可由甲、乙双方协商解决或向当地劳动争议调解委员会申请调解,劳动争议调解委员会联同建设行政主管部门进行调解。

若双方不能协商解决的,当事人应向_________劳动争议仲裁委员会申请仲裁。不服仲裁裁决的,可在收到仲裁裁决书之日起十五天内,向_________人民法院提起诉讼。

十一、其它约定

合同附件是本合同的组成部分,合同连附件一式三份,经甲、乙双方签字盖章后生效。甲方、乙方各存一份,甲方公示一份。

本合同未尽事宜,按照《劳动法》和有关规定执行。本合同条款如与国家法律、法规和政策相悖时,以国家法律、法规和政策为准。

甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

附件

本附件是_________(甲方)与_________(乙方代表)在_________年_________月_________日所签《建筑业劳动合同》的组成部分。_________等人作为乙方(_________班组,共_________人)的委托代表,代表乙方在《建筑业劳动合同》上签名,与甲方共同遵守该合同。乙方签名(本人亲笔签名)如下,表示承认:

┌──┬────────┬────┬──┬────────┬────┐

│姓名│ 身份证号 │ 备注 │姓名│ 身份证号 │ 备注 │

├──┼────────┼────┼──┼────────┼────┤

│ │ │ │ │ │ │

├──┼────────┼────┼──┼────────┼────┤

│ │ │ │ │ │ │

├──┼────────┼────┼──┼────────┼────┤

│ │ │ │ │ │ │

├──┼────────┼────┼──┼────────┼────┤

│ │ │ │ │ │ │

├──┼────────┼────┼──┼────────┼────┤

│ │ │ │ │ │ │

├──┼────────┼────┼──┼────────┼────┤

│ │ │ │ │ │ │

└──┴────────┴────┴──┴────────┴────┘

合同变更情况

班组: 乙方代表: 电话:

┌──────── ……此处隐藏11453个字……p>万元,第二次付35%,

万元。安装装饰阶段付总价的35%,分两次支付,第一次付15%,第二次付20%。即内外装完成第一次付款

万元,安装工程完成达到竣工验收条件付款

万元,工程结算备案,竣工备案结束后付15%,此次付款按结算值,付至总造价的95%,余5%保修金二年内付3%,五年内付清。

1.3.2 施工期间,甲方供料款在施工单位拨付进度款时,从拨付的工程款中按材料款的80%扣回,(指工程施工期间实际用于工程建设中的材料)工程达到竣工验收条件甲方供料款全部扣回。 十

七、材料设备供应

1.发包人供应的材料设备

1.1发包人供应的材料设备的品种、规格、型号、质量等级必须符合设计要求及规范规定。

1.2发包人供应的材料设备至施工现场,并随货带合格证、出厂证明、检验报告。

1.3发包人材料设备供应不及时延误工期,则工期顺延。 2.承包人供应材料设备的约定

2.1承包人供应材料设备须经甲乙双方、监理工程师共同考察、组织招投标,确定材料供应商以及材料价格,并由上述人员

7 签字认可,作为工程结算的依据。材料的质量、品种、数量必须符合设计要求和规范规定,并随材料带有出厂合格证、出厂证明、检验报告。

2.2承包人采购材料设备的使用过程,由甲、乙、监理三方全程监控。 3.材料供应

3.1地材:(砖)由甲、乙、丙(监理公司)三方共同考查,乙方自购,并由三方签字认定其价格,作为工程结算的依据,结算时按实调整。其他地材(沙、灰、石)执行同期造价指南。

3.2竹(木胶板)由三方招标认价,施工单位购买结算时按实调整。

3.3安装材料:开关、插座、灯具、卫生洁具、各种规格的PVC管、PPR管、电线管,其他管材、阀门、管件等安装材料及设备,能招标尽量采用招标的方式确定供货商,不能招标的由三方考查,共同确定供货商,施工单位自购,其价格三方签字认定,作为工程结算的依据,按实结算。

3.4装饰用的瓷砖、地砖、花岗岩等其他装饰材料,三方考察认价,乙方购买,工程结算时,按时调整。

3.5大宗材料不能一次性购买时,施工期间材料市场价格若出现上浮或者下浮,由甲、乙、监理公司会同供货商核定价格,并随时签字认定,结算时,按加权平均的办法确定最终价格。

3.6以上乙方自购材料价格签字认定后,由乙方负责购买并

8 付款。

3.7钢材、木材、水泥、商品砼、由甲方供应,结算时按实调整。

3.8电线、电缆、配电箱、采暖箱由甲方组织招标,甲方供料至施工现场,按实结算。

3.9通风材料设备、消防器材,甲方组织考察,甲方供料至施工现场。 十

八、分包项目

1.各种门窗(进户门、单元门、防火门、铝合金窗)甲方招标供货厂家制作安装,乙方配合施工,乙方按每平方米3元计取配合费。

2.弱电(指监控、对讲、控制室设备安装)由专业公司承担,单独与甲方办理结算,室内预埋管线由施工单位负责。 3.外墙保温及装饰:甲方招标,由专业施工队伍施工,乙方配合施工,全程监管工程质量进度、安全、乙方按工程总价的3%计取配合费。

4.地暖:三方招标,由专业施工队伍施工,乙方计取地暖工程(甩项部分)2%的配合费,楼面垫层由乙方负责施工。 5.防水工程(含厨卫、屋面等全部防水项目),三方招标,确定施工单位、材料、价格。由专业施工队伍施工,乙方按中标价的3%计取配合费,其工程质量、进度,乙方全部负责。 6.分包项目的工程质量、进度、安全、竣工资料的收集整理由

9 总包单位负责,甩项工程的工程款支付需有施工单位、监理公司签字认可。

7.以上分包项目均由施工单位与分包单位签订施工合同,甲方签字认可,工程款由甲方支付,施工单位按合同约定分别计取一定数量的配合费用。

8.对于分包项目的考查,招标,工程管理,资料整理,施工单位要与甲方分包方积极配合,杜绝互相推诿。不负责任的现象发生。 十

九、采保费

含材料运输,装卸车费用,按建筑面积每平方米3元计取,包干使用不下浮,不再计取其他费用。 二

十、安全施工费

按每平方米10元计取,包干使用不下浮。规费中的安全施工费及定额中施工技术措施项目中的安全网、密目网等子目不再计取。 二十

一、水电费

电费按定额含量,按市场价调差,施工过程中,施工单位安装电表,按实际用量交纳电费。施工用水,采用地下水,若水资源办公室收取水费,按实际收取的费用结算。定额子目中含的水费,结算时从定额中扣除。抽水用电单独安装电表,电费由甲方支付。

二十二、工程排污费

10 按环保部门实际收取的金额计算。

二十三、柱、梁、板等现浇砼构件模板支撑,按施工现场实际用的材料由甲方签字认可作为结算依据(个别子目采用单一模版支撑材料的除外)。

二十四、其他分包的项目参照以上办法处理、二十

五、工程变更

在施工过程中工程变更或因其他因素发生工程量增减等变更出现时,双方代表应及时核实,办理工程量签证。因承包人改变施工方案或工序发生变化造成的变更、工程量增加,发包人不认定工程量。

二十六、竣工验收与结算

1.工程达到竣工条件时,承包人提交竣工验收报告,发包人7日内组织有关单位进行验收,验收后对存在的问题7日内整改完毕进行复验(包括发包人组织的验收),合格后交发包人。竣工验收后承包人15天内向发包人提交竣工图两套,竣工资料一份及所需的竣工结算备案资料。 2.保修

2.1工程竣工验收,住户入住后发现的问题,发包人接到投诉后通知承包人,承包人必须在24小时内到达现场,对提出的质量问题进行维修,达到住户满意。承包人超出24小时未到现场,发包人将自行安排维修,按维修费用的2~5倍,从保修金中扣除。因建筑质量问题引起各种漏水、渗水、长毛等问题,发包

11 方直接安排专业防水队伍进行维修,费用承包人承担,直接从保修金中扣除。

2.2施工过程中,若因承包方原因中途退出等违约行为,不管此项目达到几类工程,均按定额规定的最低类别办理工程结算,算至工程直接费并下浮20%,不再计取任何费用。 二十

七、争议解决方式

双方发生争议,首先由双方协商解决,如协商不成,由淄博市仲裁委员会仲裁。 二十

八、其它

1.本协议与原合同合并执行,并且具有同等法律效力。2.本协议与原合同条款相抵触时,以本协议为准。 3.本协议一式四份,承包人、发包人各执两份。 4.本协议自双方签章之日起生效。

发包人(公章)

承包人(公章) 住

所:

所: 法定代表人:

法定代表人: 委托代理人:

委托代理人: 电

话:

话:

《建筑合同(共9篇)[本文共14383字].doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式